АВТО РЕМОНТ

AVTOREPAIRS.RU справочник по ремонту автомобиля

Главная » Консультация автослесаря

Договор ремонт двигателя автомобиля



Бесплатная консультация юриста:
(499) 703-42-46 Москва (812) 309-16-31 Петербург

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,8 кб

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком.

Обязательств много. Заказчик берет обязательства:

  • доставить транспорт на ремонт или обслуживание и забрать его
  • эксплуатировать транспорт в соответствии технических требований
  • информировать Исполнителя обо всех технических изменениях, особых требованиях и обеспечивать надлежащей технической документацией
  • выплачивать стоимость работ и возмещать Исполнителю расходы на хранение техники.
  • В свою очередь Исполнитель обязуется:

  • принять транспортное средство и выполнить весь объем ремонтных или профилактических работ в соответствии с ГОСТом
  • вернуть транспортное средство Заказчику в безупречном состоянии
  • вернуть замененные детали в подтверждение их замены с дефектной картой
  • предоставить к оплате счет-фактуру.
  • Права участников договора

    Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Среди них можно отметить требования по своевременности и качеству обслуживания, гарантий с обеих сторон по пунктам обязательств.

    Как и в каждом типовом договоре, в этом тоже прописан порядок расчетов и ответственности по форс-мажорным обстоятельствам, заключительные положения, где, в частности, выписаны действия по спорным вопросам.

    Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

    Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

    Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (заполненный бланк)

    Скачать Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Сохраните этот документ у себя в удобном формате.

    Это бесплатно.

    Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей №

    в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем « Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

    1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу. или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

    1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

    2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

    2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

    2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

    2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

    2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

    2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

    2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:
  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя)
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
  • 2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:
  • Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда)
  • Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ
  • Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ
  • Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ
  • Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  • Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
  • Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

    2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

    3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

    3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

    3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

    3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

    3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

    3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

    4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

    4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

    4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

    4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

    4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

    5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

    5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

    5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

    5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

    6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:
  • Исполнитель
  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:
  • Вы нашли то что искали?

    * Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

    Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

    Новое за 19 сентября 2016

  • Внесены исправления в

    Цивилизация - ужасное растение, которое не растет и не расцветает, пока его не польют слезами и кровью. (А. Граф)

    У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

    Сегодня и навсегда - загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите "Спасибо", это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

    понедельник, 22 июля 2013 г.

    Образец договора на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники

    на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники

    г. Москва 10 июня 2013 года

    ООО "Иванов" . именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, и ООО "Петров" . именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

    1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства:

    - по ремонту и техническому обслуживанию принадлежащей Заказчику автомобильной техники (далее по тексту - автомобилей) в период ее эксплуатации, включая предоставление необходимых запасных частей и расходных материалов

    - по продаже Заказчику по его заявке необходимых запасных частей, расходных материалов и аксессуаров

    - по ремонту автомобильных сигнализаций и аудио (видео) - аппаратуры, установленной непосредственно Исполнителем.

    2. Порядок выполнения работ

    2.1. Заявка на очередное техническое обслуживание или ремонт осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по телефону (факсу) или письменно.

    2.2. После осмотра автомобиля и составления ведомости дефектов Исполнитель информирует Заказчика об ориентировочной стоимости и сроках выполнения работ (оказания услуг) по техобслуживанию и ремонту (включая стоимость запчастей, аксессуаров и расходных материалов) до принятия автомобиля на техобслуживание и ремонт.

    2.3. Окончательная стоимость работ (услуг) и срок их выполнения (оказания) фиксируются в заказ-наряде при приемке автомобиля Исполнителем на техобслуживание и ремонт, и заверяются подписями ответственных лиц Заказчика и Исполнителя, права подписи которых оформлены распорядительным письмом или доверенностью.

    2.4. В случае отсутствия на складе Исполнителя запасных частей, требуемых для ремонта, Исполнителем после согласования с Заказчиком сроков и цен оформляется заявка на поставку с завода-изготовителя необходимых запасных частей. После получения запасных частей Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок повторного предъявления автомобиля на техническое обслуживание или ремонт.

    2.5. В случае выявления в ходе техобслуживания или ремонта по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке, неисправностей, влияющих на безопасность дорожного движения, Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика с указанием ориентировочной стоимости устранения неисправностей. Заказчик без промедления обязан принять решение о необходимости выполнения указанных работ (оказания услуг) и сообщить об этом Исполнителю по факсу или письменно. Неисправность устраняется с составлением дополнительного заказ-наряда в ходе работ (услуг) по выполнению основной заявки при наличии необходимых запчастей и материалов на складе Исполнителя.

    2.6. Исполнитель отпускает продаваемые запасные части и материалы представителю Заказчика при наличии доверенности от Заказчика на основании заявки, представленной Заказчиком.

    2.7. В случае отказа Заказчика от проведения отдельных работ (оказания услуг), которые, по мнению Исполнителя, необходимо произвести (оказать) на автомобиле Заказчика, Исполнитель делает отметку в заказ-наряде об отказе за подписью Заказчика.

    2.8. При получении автомобиля из ремонта Заказчик обязан проверить его комплектность, объем и качество выполненных работ, а также исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту. Одновременно Исполнитель передает Заказчику счет (наряд), счет-фактуру на выполненные работы.

    2.9. При получении автомобиля после ТО, проводимого по Графику планового ТО автомобилей , Исполнитель передает Заказчику информацию (заполняет раздел Рекомендации заказ-наряда ) о выявленных недостатках, не влияющих на безопасность дорожного движения и марках заправленных масел и жидкостей.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Исполнитель обязуется:

    3.1.1. Обеспечить качественное и своевременное проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей Заказчика.

    3.1.2. Обеспечить необходимые гарантии на произведенные работы (оказанные услуги) и установленные запчасти, приобретенные у Исполнителя, в соответствии с п.п. 6.1. 6.2. настоящего договора.

    3.1.3. Выполнять работы (оказывать услуги) в объеме, установленном эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

    3.1.4. Предоставить Заказчику перечни и объемы видов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при различных категориях технического обслуживания автомобилей, нормы времени на основные виды ремонтных работ и категории технического обслуживания.

    3.1.5. Допускать представителей Заказчика в основные производственные помещения в соответствии с Перечнем участков, определенных администрацией Исполнителя.

    3.2. В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате работ (услуг) Исполнителя за ранее проведенные техническое обслуживание и/или ремонт автомобилей Заказчика на сумму более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, Исполнитель вправе удерживать автомобили Заказчика, поступившие для проведения технического обслуживания и ремонта, до момента полного погашения Заказчиком задолженности перед Исполнителем за ранее выполненные работы (оказанные услуги) по Договору.

    3.3. Заказчик обязуется:

    3.3.1. Передавать автомобили на техническое обслуживание и ремонт в соответствии с графиком или в предварительно согласованное с Исполнителем время. Срочная постановка автомобилей на ремонт согласовывается по телефону.

    3.3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней оплачивать счета выставленные Исполнителем за выполненные работы (оказанные услуги) и проданные Заказчику по его заявке запасные части, расходные материалы и аксессуары, или по желанию Заказчика производить авансовую оплату работ (услуг).

    3.3.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения извещения от Исполнителя о готовности забирать готовый автомобиль из ремонта.

    3.4. Заказчик имеет право на выборочное проведение работ (оказание услуг).

    3.5. Заказчик имеет право самостоятельно устанавливать купленные у Исполнителя запасные части, расходные материалы с сохранением гарантийного срока на них.

    Передача товара оформляется накладной, либо иным первичным учетным документом, форма которого утверждена учетной политикой Исполнителя, содержащего все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям, подписанной уполномоченными лицами Сторон. Право получения товара представителем Заказчика подтверждается надлежаще оформленной доверенностью.

    3.6. Оказание дополнительных услуг (выполнение работ) проводится только по согласованию с Заказчиком.

    4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов

    4.1. Стоимость материалов и запасных частей указываются в заказ-наряде (акте приемки-сдачи работ (услуг) и в счетах (нарядах), выдаваемых после выполнения работ (оказания услуг) Заказчику, с учетом НДС. Стоимость работ (услуг) (с НДС), определяется согласно тарифам, установленным Исполнителем и норм времени на ремонтные работы и категории технического обслуживания. Оплата стоимости работ (услуг) Заказчиком производится в течение 3 (Трех) банковских дней со дня получения от Исполнителя счета (наряда).

    4.2. Цены (с НДС) на выполнение различных видов работ (оказание услуг), на запасные части, аксессуары и расходные материалы (с НДС) устанавливаются в рублях.

    4.3. Работы по восстановлению кузова и другие жестяные и покрасочные работы автомобилей оформляются отдельным заказ-нарядом, калькулируются Исполнителем отдельно и подлежат оплате Заказчиком по отдельному счету (наряду), согласно условиям п. 4.2. настоящего Договора.

    5. Ответственность сторон

    5.1. При невыполнении Заказчиком обязательств согласно п. 4.1. настоящего Договора, Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ (оказание услуг) по ремонту и техническому обслуживанию. При этом стоимость выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик оплачивает полностью.

    5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность автомобиля, содержимое салона и багажника только при нахождении автомобиля в ремонтной зоне. После передачи автомобиля Заказчику и выезда его за пределы ремонтной зоны Исполнитель не несет ответственность за сохранность автомобиля Заказчика.

    6. Гарантийные обязательства

    6.1. Исполнитель обеспечивает качество проводимого технического обслуживания и ремонта автомобилей Заказчика. Гарантия на выполненные Исполнителем работы (оказанные услуги) действует в течение одного месяца со дня приемки автомобиля Заказчиком.

    6.2. Гарантии на установленные запчасти, приобретенные у Исполнителя, действуют в соответствии с техдокументацией на них или в течение месяца со дня установки, если гарантия не оговорена в техдокументации.

    6.3. В случае некачественного выполнения работ (оказания услуг) и возникновения в связи с этим в период гарантийного срока неисправностей, Исполнитель устраняет их безвозмездно и в первоочередном порядке.

    6.4. Исполнитель обеспечивает гарантию на запасные части оригинального производства в течение срока, установленного документацией на них.

    6.5. Гарантия не распространяется на запчасти, купленные Заказчиком на другом предприятии для установки их Исполнителем.

    7. Порядок разрешения споров

    7.1. Претензии по качеству выполненных работ (оказанных услуг) решаются Сторонами в индивидуальном порядке по каждой позиции произведенных работ (оказанных услуг).

    7.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в третейском суде при Торгово-промышленной палате Московской области.

    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, правительственные акты и другие причины, неподконтрольные сторонам), создающих невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору. В случае действия вышеуказанных обстоятельств и их последствий свыше одного месяца, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть Договор. За 5 (Пять) рабочих дней до расторжения Договора Стороны осуществляют полный расчет по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты.

    9.1. Срок действия Договора:

    9.1.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного года.

    9.1.2. Стороны могут согласовывать дополнительные условия, отражающие специфику выполнения работ (оказания услуг) и особенности взаимоотношений Сторон, которые оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору.

    9.2. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр - Исполнителю, один - Заказчику.

    9.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и должны быть подписаны Сторонами.

    9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях юридических адресов и банковских реквизитов.

    10. Адреса и реквизиты

    Отправить комментарий

    Помог блог - скажи спасибо

    pkpr. Шаблон "Awesome Inc.". Технологии Blogger.

    СВАО Алтуфьевское шоссе, д.47, стр.2

    (968) 515-26-62 (919) 778-33-26

    Скидка 5% на все работы

  • При прохождении техобслуживания в нашем техцентре на сумму более

    Договор на техническое обслуживание

    Автосервис «Техлайн-Авто» проводит заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) по корпоративному техническому обслуживанию автомобилей, автотранспорта и других транспортных средств (типовой договор сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и автотранспортных средств).

    Образец договора на сервисное и техническое обслуживание автомобилей между ООО «Техлайн-Авто» и Заказчиком полностью соответствует правовым нормам законодательства Российской Федерации и публикуется в этом разделе для ознакомления.

    По всем вопросам заключения договора сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и других автотранспортных средств просим компании и юридические лица непосредственно обращаться в ООО «Техлайн-Авто» по указанным на сайте адресам и телефонам.

    ДОГОВОР № ____________
    на оказание услуг (выполнение работ)
    по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств

    г. Москва «___» _______________ 20_____ г.

    _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ООО «Техлайн-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Касаткина А.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

    1.1. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт поврежденных транспортных средств (далее по тексту – «ТС») Заказчика, указанных в Приложении 1 Заказчик оплачивает стоимость работ на условиях настоящего Договора.
    1.2. Ремонт ТС производится по адресу:

    г. Москва, ул.Свободы, д31, стр.1

    г. Москва, Алтуфьевское ш. д.47, стр.2

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
    2.1.1. Обеспечивать прием на ремонт ТС Заказчика в согласованном порядке и в указанный Заказчиком срок. Приступать к ремонту и оформлять служебную документацию – Заказ наряд, только после идентификации направленных ТС (VIN, номера двигателя, номера шасси, номера кузова) на основании регистрационных документов.
    2.1.2. Осуществлять ремонт в объеме, указанном в Заявке на ремонт ТС,
    2.1.3. Обеспечивать восстановительный ремонт ТС запасными частями, деталями и расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки. Запасные части, детали и материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей ТС.
    2.1.4. Нести в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов, связанных с проведенным ремонтом. На ремонт агрегатов (двигателя, АКПП) предоставляется гарантия 6 (шесть) месяцев. На кузовной ремонт о окраску 1 (один) год.
    Примечание: Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком (Клиентом). Об использовании таких запасных частей делается соответствующая запись в Направлении на ремонт и Заказ-наряде.
    2.1.5. Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий день до фактического окончания восстановительного ремонта.
    2.1.6. В случае обнаружения скрытых повреждений, уведомлять о них Заказчика и не приступать к их устранению без получения от него согласия.
    2.2. По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства:
    2.2.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего Договора.
    2.2.2. По всем иным вопросам, в рамках реализации настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 года № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств
    2.2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. При этом Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

    3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

    3.1. Основанием для начала проведения работ Исполнителем являются открытый Заказ-наряд и Акт приемки транспортного средства (по форме, определяемой Исполнителем самостоятельно), подписанные Заказчиком и Исполнителем. Подписанный Заказ-наряд является документом, подтверждающим прием-передачу ТС от Заказчика Исполнителю для выполнения работ.
    3.2. Cроки выполнения работ (срок начала и срок окончания, а также промежуточные сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ) в обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком.
    Согласование сроков выполнения работ по ремонту ТС с Заказчиком осуществляется путем подписания Заказчиком Заказ-наряда.

    3.3. При открытии Заказ-наряда в нем в присутствии Клиента Исполнителем отражаются:


    а) комплектность ТС
    б) все внешние механические повреждения
    в) переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы
    г) сроки выполнения работ по ремонту ТС.


    3.4. При обнаружении скрытых повреждений ТС Исполнитель с участием представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных п.2.2.2 настоящего Договора, составляет Акт об обнаружении скрытых повреждений ,согласовывает с Заказчиком дополнительные сроки окончания работ, о чем Исполнителем делается отметка в Заказ-наряде.
    3.5. Моментом окончания ремонта ТС считается дата «закрытия» Исполнителем Заказ-наряда. Запись в Заказ-наряде о приемке Заказчиком выполненных работ является подтверждением передачи ТС от Исполнителя Заказчику. Осуществление ремонта в согласованные сроки выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.
    3.6. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику названный Акт, а также Заказ-наряд и Счет для оплаты ремонта ТС.
    3.7. Заказчик принимает ТС в день окончания работ во время рабочего дня Исполнителя. Если Заказчик не забирает ТС в течение 3 (трех) суток после окончания ремонта, то оплата пребывания ТС Клиента на охраняемой территории Исполнителя производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, о размере которых Заказчик предварительно уведомляется при передаче ТС по Акту приемки Исполнителю.
    3.8. В случае предоставления запасных частей Заказчиком (Клиентом), гарантия на восстановительный ремонт распространяется только на ремонтные работы, запасные части и используемые расходные материалы Исполнителя.

    4.1. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:.
    4.1.1. Полный перечень выполненных работ с указанием количества нормо-часов по каждому виду работ в отдельности и общей стоимости работ в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду работ.
    4.1.2. Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом эквиваленте.
    4.2. Исполнитель осуществляет расчет оплаты ремонта, исходя из стоимости одного нормо-часа, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, на все виды ремонтных работ.
    4.3. Стоимость ремонта и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, которые планируется использоваться во время ремонта, указывается в составляемой Исполнителем приблизительной Смете.
    Исполнитель обязан передать или направить по факсимильной связи приблизительную Смету Заказчику одновременно с передачей или направлением ему по факсимильной связи копии Заказ-наряда. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копии или факсимильной копии приблизительной Сметы должен подтвердить ее или не подтвердить. В случае ненаправления в течение вышеустановленного срока Заказчиком своих возражений по приблизительной Смете Исполнителю она считается подтвержденной Заказчиком.
    Окончательно стоимость работ и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных во время ремонта, отражается в Счете, направляемом Заказчику Исполнителем одновременно с Актом приема-сдачи выполненных работ и Заказ-нарядом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком названного Акта.
    4.4. Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Счета, Заказ-наряда и Акта приема-сдачи выполненных работ.
    4.5. В отдельных случаях по решению уполномоченного представителя Заказчика и на основании предоставления Исполнителем Счета, Заказ-наряда на заменяемые запасные части и письма в произвольной форме с ходатайством произвести оплату восстановительного ремонта в объеме заменяемых запасных частей, Заказчик вправе осуществить предоплату заменяемых запасных частей.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

    5.1. В случае причинения вреда ТС Клиента, Исполнитель компенсирует причиненный ущерб за свой счет.
    5.2. В случае несвоевременной (свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней) оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель имеет право приостановить прием в ремонт ТС Заказчика до погашения задолженности.
    5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, включая военные действия, наводнение, землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые действия.
    5.4. При наступлении указанных в п. 5.3. Договора обстоятельств, Сторона для которой такие обстоятельства возникли должна в течение 10 (десяти) дней письменно (факсимильно) информировать о них другую Сторону. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
    5.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельство соответствующих Торгово-промышленных палат или иных компетентных органов.

    6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


    6.1. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
    6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении одного года.
    7.2. Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока его действия.
    7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона, инициирующая расторжение, письменно (факсимильно) уведомляет другую за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
    7.5. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

    8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    8.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
    8.3. Факсимильные копии документов, передаваемых от одной Стороны другой, должны подтверждаться предоставившей их Стороной подлинниками по первому требованию другой Стороны.


    9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

    Исполнитель: ООО «Техлайн-Авто»

    Юридический адрес: 125362, г. Москва,
    ул.Свободы, д.31, стр.1

    Фактический адрес: 125362, г. Москва,
    ул.Свободы, д.31, стр.1

    ИНН 7733790810 КПП 773301001

    р/с 40702810501020000679в ОАО «Банк Москвы»

    к/с 30101810500000000219 БИК 044525219
    Тел./Факс: 8-499-9404406

    __________________ /Касаткин А.П./

    Договор ремонт двигателя автомобиля

    Договор ремонт двигателя автомобиля

    Запись на обслуживание

    Воспользуйтесь формой ниже для того, чтобы записаться на тех обслуживание в наш центр. После получения заявки, наши специалисты свяжуться с вами, чтобы уточнить все детали.

    Введите марку и модель

    Автосервис «Техлайн-Авто» осуществляет сервис моделей:

    СВАО Алтуфьевское шоссе, д.47, стр.2

    (968) 515-26-62 (919) 778-33-26

    © Автотехцентр «Тех-Лайн», 2012 - 2016

    Разработка и продвижение сайта advcreative

    Источники:
    dogovor-obrazets.ru, obrazetsdogovora.blogspot.ru, www.tech-line.ru

    Следующие статьи:




    Комментариев пока нет!
    Ваше имя *
    Ваш Email *

    Сумма цифр справа: код подтверждения


    Оборудование кузовного ремонта авто

    Оборудование кузовного ремонта авто

    Ремонт ходовой части камаза

    Ремонт ходовой части камаза

    Рабочая программа ремонту автомобилей

    Рабочая программа ремонту автомобилей

    Ремонт авто левый берег

    Ремонт авто левый берег

    Ремонт автомобиля ваз 21099

    Ремонт автомобиля ваз 21099

    Ниссан блюберд силфи ремонт рулевой рейки

    Ниссан блюберд силфи ремонт рулевой рейки

    Ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля цена

    Ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля цена

    Списание запчастей ремонт автомобиля

    Списание запчастей ремонт автомобиля

    Заказ наряд на ремонт автомобиля образец

    Заказ наряд на ремонт автомобиля образец

    Ремонт и обслуживание автомобилей

    Ремонт и обслуживание автомобилей

    Литература по ремонту автомобилей

    Литература по ремонту автомобилей

    Материал для ремонта авто

    Материал для ремонта авто